ΘΕΜΑ: Ανοικτή επιστολή — Διαβίβαση του εγγράφου–απαντήσεως και του πλήρους φακέλου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΓΑΔΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΑΚΚΑΡΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΥΡΟΥ ΚΑΛΑΘΟΥ».
ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ’ αρ. πρωτ. 2071/25-08-2026 έγγραφό σας με θέμα «Παρεμβάσεις ΔΕΥΑΡ σε Μάσσαρι και Κάλαθο». 2) Το από 25-08-2026 Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 3) Το υπ’ αρ. πρωτ. 8713/03-07-2026 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.
Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχη,
Με τα κάτωθι συνημμένα σας αποστέλλουμε το σύνολο των εγγράφων και των απαντήσεων επί του υπ’ αρ. πρωτ. 2071/25-08-2026 εγγράφου σας, σε διάστημα μικρότερο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήψη του. Η απάντηση καλύπτει, ένα προς ένα, και τα δεκατρία (13) αιτήματά σας και συνοδεύεται από δεκατρία (13) έγγραφα και φακέλους, ήτοι από τον πλήρη φάκελο του έργου.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας και της συμβάσεως ήταν ήδη αναρτημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και, συνεπώς, ελευθέρως προσβάσιμο σε κάθε πολίτη — πολλώ δε μάλλον σε μια Περιφέρεια. Απαντήσαμε εντούτοις αναλυτικά, διότι έτσι οφείλει να λειτουργεί ένας φορέας που δεν έχει τίποτε να κρύψει.
Ωστόσο, δοθείσης της ευκαιρίας, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα.
Α. Το ύφος και η αρμοδιότητα
Το από 25-08-2026 Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου επέλεξε να χαρακτηρίσει το έγγραφό σας «αυστηρή επιστολή» και να αναφέρει ότι οι εργασίες «συνεχίζονται μέχρι σήμερα». Η αυστηρότητα, όμως, στη δημόσια διοίκηση δεν είναι ύφος· είναι αρμοδιότητα. Και εκεί ακριβώς εντοπίζεται η σύγχυση.
— Οι έως σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες πραγματοποιήθηκαν επί οδού η οποία, κατά τον ισχύοντα με Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμό, ανήκει στο δημοτικό οδικό δίκτυο και συντηρείται από τον Δήμο Ρόδου. Κατά την παρ. 3 περ. α΄ του άρθρου 51 του ν. 5209/2025 (Κ.Ο.Κ.), αρμόδια για τη χορήγηση αδείας τομής είναι αποκλειστικώς η αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν έχει, εν προκειμένω, αρμοδιότητα — και τούτο, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι γνωστό στις υπηρεσίες σας, γι’ αυτό άλλωστε ο χαρακτηρισμός της οδού δεν περιλαμβάνεται στα δεκατρία αιτήματά σας.
— Επί οδού αρμοδιότητας της Περιφέρειας δεν έχει εκτελεσθεί ουδεμία εργασία. Και δεν έχει εκτελεσθεί επειδή εκκρεμεί η άδεια τομής για την εγκάρσια διέλευση επί της οδού Ρόδου–Λίνδου, μετά τη γέφυρα του Γαδουρά. Το γεγονός αυτό είναι καταγεγραμμένο, με αριθμό και ημερομηνία, στην υπ’ αρ. 511/06-08-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. — δεκαεννέα (19) ημέρες πριν από το έγγραφό σας. Εγγραφόμαστε, δηλαδή, για εργασίες τις οποίες δεν εκτελούμε ακριβώς επειδή αναμένεται η σχετική αδειοδότηση από την υπηρεσία του αποστολέα του εγγράφου.
— Ως προς τη διέλευση εντός μη οριοθετημένου υδατορέματος: πρόκειται για υπόγειο αγωγό ύδρευσης, σε εγκάρσια τομή μήκους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων, χωρίς καμία επέμβαση στην κοίτη και χωρίς μεταβολή της παροχετευτικότητας. Ο ν. 4258/2014 ορίζει ρητώς, στο άρθρο 4 παρ. 1.5, ότι δεν απαιτείται οριοθέτηση για έργα υποδομής που δεν επηρεάζουν την κοίτη και την παροχετευτικότητα, κατονομάζοντας μάλιστα τους υπόγειους αγωγούς· στο άρθρο 4 παρ. 2 εξαιρεί εξ ολοκλήρου τα μικρά υδατορέματα· και ουδεμία διάταξή του θεσπίζει αυτοτελή «έγκριση επέμβασης» χορηγούμενη από την Τεχνική Υπηρεσία Περιφέρειας. Σας ζητήσαμε εγγράφως να μας υποδείξετε τη διάταξη επί της οποίας ερείδεται το αίτημά σας. Αναμένουμε.
Σημειώνεται ότι στη Ρόδο η συντριπτική πλειονότητα των υδατορεμάτων δεν είναι οριοθετημένη — και η οριοθέτηση αποτελεί οφειλόμενη ενέργεια των αρμοδίων υπηρεσιών, όχι της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. Αν, συνεπώς, η ερμηνεία που υπονοεί το έγγραφό σας ήταν ορθή, τότε μη νόμιμο θα ήταν σχεδόν το σύνολο των έργων που εκτελέσθηκαν επί των ρεμάτων του νησιού επί έναν αιώνα: γέφυρες, αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών — περιλαμβανομένων και εκείνων που κατασκεύασε, ως αρμόδιος φορέας, η ίδια η Περιφέρεια. Η συνέπεια αυτή καταδεικνύει από μόνη της το άτοπο της ερμηνείας.
Β. Δύο χρόνια ρητορικής — και η θεσμική της πηγή
Το έγγραφό σας δεν είναι μεμονωμένο. Είναι το τελευταίο επεισόδιο μιας συμπεριφοράς που καταγράφεται δημόσια επί δύο έτη και η οποία δεν ξεκίνησε από εσάς. Ξεκίνησε από την κορυφή της Περιφερειακής Αρχής.
Οι κρίσιμες δημόσιες τοποθετήσεις, όπως αυτές έχουν καταγραφεί και προσκομισθεί στη Δικαιοσύνη, είναι οι εξής:
— 18 Μαΐου 2025 — δημόσια ανάρτηση, αναδημοσιευθείσα αυθημερόν στον ηλεκτρονικό τύπο, κατά την οποία «η διοίκηση της ΔΕΥΑΡ χρησιμοποιεί ένα ιερό αγαθό όπως το νερό για μικροπολιτικούς αντιπερισπασμούς», με χαρακτηρισμούς αποδιδόμενους στη διοίκηση της Επιχειρήσεως όπως «αγοραία» και «μουτζαχεντίν».
— 21 Μαΐου 2025 — δημόσια τοποθέτηση υπό τον τίτλο «οκτώ καυτά ερωτήματα προς τη ΔΕΥΑΡ», με χαρακτηρισμούς όπως «τζιχαντιστές» και «ιερή αγελάδα».
— 7 Απριλίου 2026 — συνέντευξη Τύπου, αναμεταδοθείσα με εικόνα και ήχο, κατά την οποία «η ΔΕΥΑΡ είναι σε λάθος χέρια» και αποτελεί «ντροπή για τη Ρόδο και τους Ροδίτες», με ευθεία πλέον απόδοση στη διοίκηση της Επιχειρήσεως τελέσεως ποινικών αδικημάτων — οι σχετικές διατυπώσεις εξειδικεύονται στα δικόγραφα και δεν αναπαράγονται στην παρούσα.
Για τις τοποθετήσεις αυτές η Επιχείρηση απηύθυνε εξώδικη πρόσκληση ανακλήσεως, δυνάμει της υπ’ αρ. 210/08-04-2026 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της (Α.Δ.Α.: 9ΛΥΦΟΛ3Δ-5ΩΚ), επιδοθείσα την 14η Απριλίου 2026. Ελλείψει συμμορφώσεως, η Επιχείρηση και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, τόσο ποινικώς όσο και αστικώς, δυνάμει και της υπ’ αρ. 475/14-07-2026 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κρίση ανήκει, πλέον, αποκλειστικώς στα δικαστήρια και η Επιχείρηση την αναμένει με σεβασμό, χωρίς να προδικάζει το αποτέλεσμα.
Επισημαίνεται, δε, ότι οι ανωτέρω χαρακτηρισμοί δεν απευθύνθηκαν σε πολιτικό αντίπαλο επί πολιτικής αντιπαραθέσεως, αλλά σε δημοτική επιχείρηση κοινής ωφελείας και στα μέλη του συλλογικού της οργάνου, εν μέσω εκκρεμούς οικονομικής και συμβατικής διαφοράς μεταξύ των δύο φορέων — δηλαδή σε υπόθεση στην οποία ο ένας εκ των αντισυμβαλλομένων είναι και ο εκφέρων τους χαρακτηρισμούς.
Δεν επικαλούμαστε τα ανωτέρω για να ανταποδώσουμε χαρακτηρισμούς. Τα επικαλούμαστε για να εξηγήσουμε γιατί ένα διοικητικό έγγραφο περί αδειών τομής συνοδεύεται από δελτίο τύπου με επίθετα. Όταν η κορυφή μιας Αρχής υιοθετεί τη λογική της απαξίωσης, το μοτίβο αναπαράγεται σε ολόκληρη την ιεραρχία, και η Περιφέρεια σταδιακά μετατοπίζεται από τον καταστατικό της ρόλο — που είναι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση έργων — σε έναν ρόλο εποπτείας και επιτιμήσεως τον οποίο ο νόμος δεν της αναγνωρίζει.
Γ. Ποιος λογοδοτεί, με αριθμούς
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. δεν έχει ανάγκη υπερασπίσεως από τα λόγια. Έχει τα στοιχεία της.
— Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, με την υπ’ αρ. Υ-83/2025 απόφαση του Κλάδου Υδάτων (05-11-2025), διαπίστωσε τη διαχειριστική επάρκεια της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ως παρόχου υπηρεσιών ύδατος, κρίνοντας ότι πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια διοικητικής, διαχειριστικής, επιχειρησιακής και τεχνικής επάρκειας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας κατά τις διεθνείς καλές πρακτικές. Η διαπίστωση αυτή προέρχεται από ανεξάρτητη εθνική Αρχή, όχι από δελτίο τύπου.
— Στα δύο και πλέον έτη της παρούσας διοικήσεως, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. έχει καταβάλει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για παλαιές και νέες οφειλές, ποσό άνω των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ — και μάλιστα ενώ σημαντικό μέρος των χρεώσεων αυτών αμφισβητείται τεκμηριωμένα από την Επιχείρηση. Κατά τα στοιχεία της Επιχειρήσεως, στην προηγούμενη περίοδο 2019–2023 η Περιφέρεια δεν είχε εισπράξει από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ούτε ένα ευρώ.
— Την ίδια περίοδο η Επιχείρηση εκτελεί, ως Αναθέτουσα Αρχή, δεκαέξι έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,1 εκατομμυρίων ευρώ στο Υποέργο 2 του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ των οποίων και το επίμαχο έργο των 941.333,05 ευρώ — έργα που ολοκληρώνονται, δεν διαλύονται.
Η αντίστιξη είναι αμείλικτη και δεν την επιλέξαμε εμείς. Την ίδια στιγμή που η Περιφέρεια ελέγχει τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. για μια εγκάρσια τομή δεκαπέντε μέτρων, η εργολαβική σύμβαση της Β΄ Φάσης του Φράγματος Γαδουρά — το μεγαλύτερο υδρευτικό έργο του νησιού, προϋπολογισμού άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ — έχει διαλυθεί, με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Περιφέρειας της 8ης Ιουνίου 2026, επειδή δεν πληρώθηκαν εγκεκριμένοι λογαριασμοί του αναδόχου. Οι αγωγοί μεταφοράς παρέμεναν, επί σειρά ετών, αποτεθειμένοι κατά μήκος της οδού Ρόδου–Λίνδου, από τα Μάσσαρι έως τη Λίνδο. Το φυσικό αντικείμενο ανεκτέλεστο. Η χρηματοδότηση σε κίνδυνο.
Δ. Η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα δεν είναι χάρη
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. απαντά, κατά κανόνα αυθημερόν, σε κάθε υπηρεσία, σε κάθε αίτημα και σε κάθε έγγραφο. Δεν έχει ζητήσει ποτέ ούτε μία παράταση για να απαντήσει σε ερώτημα της Περιφέρειας. Η παρούσα απάντηση, εντός εικοσιτετραώρου, δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά τον κανόνα λειτουργίας της Επιχειρήσεως.
Η Επιχείρηση, αντιθέτως, εξακολουθεί να αναμένει έγγραφα και στοιχεία που έχει ζητήσει εγγράφως και θεσμικά — και η απάντηση που κατ’ επανάληψη λαμβάνει είναι ότι δεν δικαιούται να τα λάβει. Το δικαίωμα προσβάσεως στα δημόσια έγγραφα κατοχυρώνεται στο άρθρο 5Α του Συντάγματος και στο άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) και αποτελεί, σε κάθε κράτος δικαίου, αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη. Πολλώ δε μάλλον όταν ο αιτών δεν είναι ιδιώτης, αλλά ο θεσμικά υπεύθυνος φορέας διαχειρίσεως του νερού της Ρόδου, ο οποίος ζητεί στοιχεία για έργα που πληρώνει και για υπηρεσίες για τις οποίες τιμολογείται.
Ε. Το αίτημα που παραμένει αναπάντητο — και ο διπλός σας ρόλος
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 8713/03-07-2026 έγγραφό της προς τον Περιφερειάρχη και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της Περιφέρειας, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. υπέβαλε τρία συγκεκριμένα αιτήματα: τη σύναψη προγραμματικής συμβάσεως κατ’ άρθρο 100 ν. 3852/2010 για την ανάληψη από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. της ολοκληρώσεως των υπολειπομένων έργων της Β΄ Φάσης του Φράγματος Γαδουρά μετά τη διάλυση της εργολαβίας· την άμεση έναρξη της εκπαιδεύσεως του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., την οποία η Περιφέρεια έχει αναλάβει συμβατικώς με το άρθρο 2 παρ. Β.3 της Προγραμματικής Συμβάσεως της 06.06.2022· και την τροποποίηση της ιδίας Προγραμματικής Συμβάσεως, ώστε να αφαιρεθεί από το οικονομικό της αντικείμενο η λειτουργία και συντήρηση έργων που ουδέποτε κατασκευάσθηκαν.
Πέραν των τριών αυτών αιτημάτων, αναπάντητα παραμένουν και τα αιτήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. τα οποία έχουν αποτυπωθεί στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Συμβάσεως του Φράγματος Γαδουρά. Πρόκειται για αιτήματα που δεν διατυπώθηκαν σε συνέντευξη ή σε δελτίο τύπου, αλλά καταγράφηκαν θεσμικά, στο επίσημο όργανο παρακολουθήσεως της Συμβάσεως, ενώπιον όλων των συμβαλλομένων μερών — και τα οποία, παρά την καταγραφή τους, ουδέποτε απαντήθηκαν. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η επί μακρόν εκκρεμής χορήγηση προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. αντιγράφων εγγράφων και στοιχείων του έργου, τα οποία η Επιχείρηση δικαιούται και υποχρεούται να έχει, ως συμβαλλόμενο μέρος και ως ο φορέας που τιμολογείται για τη λειτουργία και τη συντήρησή του.
Έχουν παρέλθει σχεδόν δύο μήνες. Καμία απάντηση.
Και εδώ η επισήμανση είναι θεσμικά κρίσιμη: εσείς ο ίδιος προεδρεύετε της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Συμβάσεως της 06.06.2022. Τα έργα της Β΄ Φάσης, η εκπαίδευση του προσωπικού και το οικονομικό αντικείμενο της Συμβάσεως εμπίπτουν, όλα, στο αντικείμενο της Επιτροπής της οποίας ηγείσθε. Επαναϋποβάλλουμε, συνεπώς, με την παρούσα, το αίτημα της 3ης Ιουλίου 2026 και ζητούμε άμεση απάντηση — τόσο από τον Περιφερειάρχη, ως εκπρόσωπο του φορέα, όσο και από εσάς, υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η ταχύτητα με την οποία απαντήσαμε στο έγγραφό σας δεν αποτελεί διαπραγματευτικό ατού. Είναι υποχρέωση. Θα χαρούμε να τη δούμε να αποδίδεται και προς την αντίθετη κατεύθυνση.
ΣΤ. Η ουσία
Η Δημοτική Ενότητα Λινδίων διανύει περίοδο παρατεινομένης λειψυδρίας. Το έργο για το οποίο συντάχθηκε το έγγραφό σας μεταφέρει νερό από το Φράγμα Γαδουρά προς τη δεξαμενή Κούρου Καλάθου και υδροδοτεί τη Νότια Ρόδο. Είναι ενταγμένο, ελεγμένο και χρηματοδοτημένο. Εκτελείται με εγκεκριμένη μελέτη, με νόμιμη σύμβαση, με ορισμένο επιβλέποντα και με τηρούμενο φάκελο ο οποίος, κατά τους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης, υπόκειται σε ελέγχους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της OLAF, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, και διατηρείται έως το έτος 2031.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. θα συνεχίσει να απαντά σε κάθε ερώτημα, όσο επιλεκτικό ή όσο δημοσίως διατυπωμένο και αν είναι. Θα συνεχίσει, επίσης, να κατασκευάζει έργα. Θεωρούμε ότι η δεύτερη αυτή υποχρέωση είναι και η ουσιωδέστερη — και θα θέλαμε να τη μοιραζόμαστε με την Περιφέρεια, αντί να την υπερασπιζόμαστε απέναντί της.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
1. Έγγραφο–απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. επί των δεκατριών (13) αιτημάτων του υπ’ αρ. πρωτ. 2071/25-08-2026 εγγράφου, με αναλυτική αντιστοίχιση ανά αίτημα.
2. Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. υπ’ αρ. 758 «Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης — ΓΑΔΟΥΡΑ ΜΑΚΚΑΡΗ».
3. Πρωτογενές αίτημα (Α.Δ.Α.Μ. 25REQ017946267).
4. Τεύχη δημοπράτησης: Διακήρυξη (Α.Δ.Α.Μ. 25PROC017950571), Περίληψη Διακήρυξης (Α.Δ.Α.Μ. 25PROC017950456), Τεύχος 2 – Τεχνική Έκθεση, Τεύχος 3 – Προμέτρηση, Τεύχος 4 – Προϋπολογισμός, Τεύχος 5 – Τιμολόγιο Μελέτης, Ε.Ε.Ε.Σ., Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
5. Σχέδια: Οριζοντιογραφία, Οριζοντιογραφία – Εγκάρσια Τομή Α–Β, Οριζοντιογραφία – Τομή Β–Γ.
6. Απόφαση Δ.Σ. υπ’ αρ. 136/2026 περί κατακυρώσεως (Α.Δ.Α.Μ. 26AWRD018598412).
7. Πράξη 412/2026 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. Σύμβαση αρ. πρωτ. 2845/10-03-2026 (Α.Δ.Α.Μ. 26SYMV018614933).
9. Ορισμός επιβλέποντος, αρ. πρωτ. 2869/11-03-2026 (Α.Δ.Α.: ΨΦ01ΟΛ3Δ-Ν07).
10. Έγκριση χρονοδιαγράμματος και οργανογράμματος, αρ. πρωτ. 3515/23-03-2026, μετά των συνημμένων σε αυτήν πινάκων.
11. Έγκριση επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος, αρ. πρωτ. 9431/16-07-2026, μετά του συνημμένου πίνακα.
12. Κ.Υ.Α. «Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων του Υποέργου 2» (31-07-2026), μετά των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
13. Υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464 (Β΄ 3636/11-07-2022) — κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων, 2η Ομάδα, α/α 7, παρατήρηση θ).
14. Μελέτη Κλιματικής Ανθεκτικότητας Έργων Προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης Υδάτων και Αστικών Λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. (Ιούλιος 2025).
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑΡ |
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |
Εσωτερ. Διανομή
- Γραφείο Προέδρου
- Χρον. Αρχείο
ΘΕΜΑ: Απάντηση επί του υπ’ αρ. πρωτ. 2071/25-08-2026 εγγράφου σας με θέμα «Παρεμβάσεις ΔΕΥΑΡ σε Μάσσαρι και Κάλαθο» — Διαβίβαση στοιχείων φακέλου του έργου.
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 2071/25-08-2026 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χρήστου Ευστρατίου
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη,
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας διαβιβάζουμε τα στοιχεία του φακέλου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΓΑΔΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΑΚΚΑΡΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΥΡΟΥ ΚΑΛΑΘΟΥ», κατά την αντιστοίχιση που ακολουθεί. Επισημαίνεται εξ αρχής ότι το σύνολο των πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας και της σύμβασης είναι αναρτημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ήταν, ως εκ τούτου, ελευθέρως προσβάσιμο. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. εντούτοις απαντά αναλυτικά σε κάθε επιμέρους αίτημά σας, στο πνεύμα της πλήρους διαφάνειας και της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Αυτοδιοίκησης.
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», Άξονα Προτεραιότητας 1.4, Δράση 16850 «Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080). Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. αποτελεί Ωφελούμενο Φορέα και Αναθέτουσα Αρχή του Υποέργου 2, δυνάμει της Κοινής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων του Υποέργου 2» (31-07-2026), στο Παράρτημα ΙΙ της οποίας το έργο περιλαμβάνεται με α/α 16 και προϋπολογισμό 941.333,05 € προ Φ.Π.Α., αντιστοιχιζόμενο στο Παράρτημα ΙΙΙ με τον Α.Δ.Α.Μ. σύμβασης 26SYMV018614933. Απόφαση Ένταξης της Δράσης είναι η υπ’ αρ. 77530 ΕΞ 2023/18-05-2023 (Α.Δ.Α.: 9ΓΚΧΗ-9ΛΩ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τελευταία με την υπ’ αρ. 124188 ΕΞ 2026/29-07-2026 (Α.Δ.Α.: ΡΚΥΕΗ-Ζ9Π).
Το χρονολόγιο της σύμβασης, όπως αυτό αποτυπώνεται στην υπ’ αρ. 511/06-08-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. (Πρακτικό 29/06-08-2026, Α.Δ.Α.: 9Ε92ΟΛ3Δ-6ΘΨ) και στην ενσωματωμένη σε αυτήν εισήγηση του Διευθυντή Υδάτων (αρ. πρωτ. 10368/2026), έχει ως εξής:
| Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης | Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. υπ’ αρ. 758 |
| Πρωτογενές αίτημα | Α.Δ.Α.Μ. 25REQ017946267 |
| Διακήρυξη — Περίληψη διακήρυξης | Α.Δ.Α.Μ. 25PROC017950571 — 25PROC017950456 |
| Κατακύρωση | Απόφαση Δ.Σ. υπ’ αρ. 136/2026 — Α.Δ.Α.Μ. 26AWRD018598412 |
| Προσυμβατικός έλεγχος | Πράξη 412/2026 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου |
| Σύμβαση | Αρ. πρωτ. 2845/10-03-2026 — Α.Δ.Α.Μ. 26SYMV018614933 |
| Ανάδοχος | «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. – ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε.», Εθν. Δωδεκανησίων 32, Ρόδος |
| Εργολαβικό αντάλλαγμα | 941.333,05 € χωρίς Φ.Π.Α. |
| Επιβλέπων | Κοσμάς Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. — ορισμός με το υπ’ αρ. πρωτ. 2869/11-03-2026 έγγραφο (Α.Δ.Α.: ΨΦ01ΟΛ3Δ-Ν07) |
| Αρχική συνολική προθεσμία | Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 10-07-2026 |
| Χρονοδιάγραμμα – οργανόγραμμα | Εγκεκριμένο και θεωρημένο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (αρ. πρωτ. 3515/23-03-2026) |
| 1η παράταση | Αίτημα αναδόχου αρ. πρωτ. 8973/08-07-2026 (εμπρόθεσμο, άρθρο 147 ν. 4412/2016) — έγκριση με την υπ’ αρ. 472/2026 απόφαση Δ.Σ., έως 31-07-2026· επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εγκεκριμένο με το αρ. πρωτ. 9431/16-07-2026 |
| 2η παράταση | Αίτημα αναδόχου αρ. πρωτ. 10046/31-07-2026 (εμπρόθεσμο) — έγκριση με την υπ’ αρ. 511/06-08-2026 απόφαση Δ.Σ., έως 28-08-2026, με ρητή διαπίστωση ότι η καθυστέρηση «δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου» |
Επισημαίνεται ότι, κατά την ίδια απόφαση 511/06-08-2026, μέχρι την ημερομηνία εκδόσεώς της είχαν εκτελεσθεί περίπου 4.500 μέτρα δικτύου, τα οποία διέρχονται από την Δημοτική οδό Ρόδου–Λίνδου και από υφιστάμενες χωμάτινες οδούς, ενώ οι υπολειπόμενες εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί αφορούν κυρίως τις συνδέσεις, την ολοκλήρωση εγκατάστασης της νέας μεταλλικής δεξαμενής, την πλήρη αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και το τμήμα του δικτύου που διέρχεται από την Εθνική Οδό. Το τελευταίο αυτό τμήμα, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην ενότητα Γ, δεν έχει έως σήμερα κατασκευασθεί.
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΝΤΟΣ ΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ
Στην περιοχή Καμειρί Μασσάρων εκτελέσθηκε εγκάρσια διέλευση του υπόγειου αγωγού μεταφοράς ύδρευσης εντός μη οριοθετημένου υδατορέματος, μήκους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων, με σκάμμα διατομής 0,60 μ. × 1,80 μ. Ο αγωγός εγκιβωτίσθηκε υπογείως, χωρίς οποιαδήποτε επέμβαση στη μορφολογία ή στη στάθμη της κοίτης, χωρίς μεταβολή της παροχετευτικότητας του υδατορέματος και με πλήρη αποκατάσταση της προϋφιστάμενης κατάστασης. Δεν εκτελέσθηκαν εργασίες διευθέτησης, εκτροπής, επένδυσης πρανών, αμμοληψίας ή άρσης προσχώσεων.
Β.1. Για τις εργασίες αυτές δεν απαιτείται οριοθέτηση του υδατορέματος, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης 1.5 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), κατά την οποία δεν απαιτείται οριοθέτηση «για την κατασκευή έργων υποδομής που δεν επηρεάζουν την υφιστάμενη φυσική ή διαμορφωμένη κοίτη του υδατορέματος και γενικά την παροχετευτικότητά του, όπως σίφωνες και υπόγειοι αγωγοί». Η διάταξη κατονομάζει ρητώς τους υπόγειους αγωγούς, ήτοι ακριβώς την κατηγορία έργου στην οποία υπάγεται η επίμαχη διέλευση.
Β.2. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω και αυτοτελώς, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου δεν απαιτείται οριοθέτηση για τα μικρά υδατορέματα, ως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1, ήτοι για τις επιφανειακές πτυχώσεις απορροής με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερη ή ίση του 1,0 τετραγωνικού χιλιομέτρου όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως. Το υδατόρεμα της συγκεκριμένης θέσης εμπίπτει στην κατηγορία αυτή.
Β.3. Ο ν. 4258/2014 δεν θεσπίζει αυτοτελή διοικητική άδεια ή «έγκριση επέμβασης» σε υδατόρεμα χορηγούμενη από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Ο νόμος ρυθμίζει τη διαδικασία οριοθέτησης, τα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας και τις εργασίες καθαρισμού. Η Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας μνημονεύεται σε δύο μόνο σημεία: στο άρθρο 3, για τον έλεγχο και τη θεώρηση του Φακέλου Οριοθέτησης, και στην περίπτωση 2.3 της παραγράφου 2 του άρθρου 5, για τη θεώρηση υδραυλικής μελέτης και τοπογραφικού διαγράμματος αποκλειστικά στο πλαίσιο προσωρινής οριοθέτησης κατόπιν αιτήματος ενδιαφερομένου για έκδοση οικοδομικής άδειας πλησίον υδατορέματος. Αντιθέτως, όπου ο νόμος προβλέπει έκδοση απόφασης για υδατορέματα — όπως στην κατ’ εξαίρεση οριοθέτηση μικρού υδατορέματος (άρθρο 4 παρ. 2) — αρμόδιο όργανο ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν εισηγήσεως των Διευθύνσεων Υδάτων και Περιβάλλοντος, ενώ και το αρχείο των πράξεων οριοθέτησης τηρείται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (άρθρο 5 παρ. 4).
Κατόπιν των ανωτέρω, και προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. να συμμορφωθεί προς κάθε τυχόν υφιστάμενη υποχρέωση, παρακαλούμε να μας υποδείξετε τη συγκεκριμένη διάταξη (άρθρο, νόμο και Φ.Ε.Κ.) ή την κανονιστική απόφαση των οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου επί της οποίας ερείδεται το αίτημά σας περί «έγκρισης επέμβασης» της Τεχνικής Υπηρεσίας σας για την κατασκευή υπόγειου αγωγού ύδρευσης σε εγκάρσια διέλευση μη οριοθετημένου υδατορέματος. Εφόσον τέτοια υποχρέωση υφίσταται, η Επιχείρηση θα προβεί αμελλητί στις προβλεπόμενες ενέργειες.
Β.4. Περιβαλλοντική αδειοδότηση (αίτημα υπ’ αρ. 6). Τα δίκτυα μεταφοράς νερού της κατηγορίας του παρόντος έργου δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464 υπουργική απόφαση (Β΄ 3636/11-07-2022), με την οποία αντικαταστάθηκε η γραμμή με α/α 7 του πίνακα της 2ης Ομάδας (Παράρτημα ΙΙ) της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων, ως προς το είδος έργου «Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης», και ειδικότερα κατά την περίπτωση θ) των παρατηρήσεων του οικείου πίνακα. Το σχετικό Φ.Ε.Κ. επισυνάπτεται. Σημειώνεται περαιτέρω ότι, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 4258/2014, ούτε η ίδια η διαδικασία οριοθέτησης υδατορεμάτων υπάγεται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Επιπροσθέτως, και πλέον των εκ του νόμου απαιτούμενων, για το σύνολο των έργων του Προγράμματος έχει εκπονηθεί Μελέτη Κλιματικής Ανθεκτικότητας (Ιούλιος 2025), η οποία τεκμηριώνει τη συμμόρφωση προς την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH) και επισυνάπτεται.
Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΙΤΗΜΑ ΥΠ’ ΑΡ. 8)
Το αίτημά σας υπ’ αρ. 8 αφορά τις εγκρίσεις εκτέλεσης εργασιών επί ή πλησίον του οδικού δικτύου. Επί του σημείου αυτού διακρίνονται δύο σαφώς διακριτά τμήματα του έργου.
Γ.1. Εργασίες που έχουν εκτελεσθεί. Το σύνολο των έως σήμερα εκτελεσθεισών εργασιών (περίπου 4.500 μέτρα δικτύου) πραγματοποιήθηκε επί δημοτικής οδού, η οποία, κατά τον ισχύοντα με Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμό, ανήκει στο δημοτικό οδικό δίκτυο και συντηρείται από τον Δήμο Ρόδου, καθώς και επί υφιστάμενων χωμάτινων οδών. Κατά την παράγραφο 3 περ. α΄ του άρθρου 51 του ν. 5209/2025 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Α΄ 100, εν ισχύι από 13-09-2025), αρμόδια για τη χορήγηση άδειας τομής ή εκσκαφής οδοστρώματος ή ερείσματος είναι αποκλειστικώς «η αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία» — εν προκειμένω ο Δήμος Ρόδου. Ως εκ τούτου, ουδεμία έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απαιτείται ή απαιτείτο για τις εργασίες αυτές. Ο χαρακτηρισμός της εν λόγω οδού είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, γνωστός στις υπηρεσίες σας.
Γ.2. Εργασίες επί οδού αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Δηλώνεται κατηγορηματικώς ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. δεν έχει εκτελέσει έως σήμερα ουδεμία τομή, εκσκαφή ή άλλη εργασία επί οδού αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο προβλέπει, σε μεταγενέστερη φάση, την εγκάρσια διέλευση του αγωγού επί της οδού Ρόδου–Λίνδου μετά τη γέφυρα του ποταμού Γαδουρά, καθώς και διέλευση εντός της απαλλοτριωμένης ζώνης αυτής. Για το τμήμα αυτό ουδεμία εργασία έχει εκκινήσει.
Ειδικότερα, όπως ρητώς αναφέρεται στην υπ’ αρ. 511/06-08-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. και στο ενσωματωμένο σε αυτήν αίτημα του αναδόχου (αρ. πρωτ. 10046/31-07-2026), η απαιτούμενη άδεια τομής και εκσκαφής για την εγκάρσια διέλευση του αγωγού επί της οδού Ρόδου–Λίνδου μετά τη γέφυρα του Γαδουρά, καθώς και για τη διέλευση εντός της απαλλοτριωμένης ζώνης αυτής, δεν έχει έως σήμερα εκδοθεί καθώς δεν έχουν εκκινήσει η εργασίες στο σημείο και θα υποβληθεί αίτημα χορήγησής άδειας τομής, για τις ανεκτέλεστες εργασίες εντός των ημερών ώστε να εκκινήσουν οι εργασίες και να επέλθει η ολοκλήρωση του κρίσιμου έργου ύδρευσης. Η Επιχείρηση μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος θα αναμένει την ενημέρωση περί εκδόσεως της αδείας, και μόνο μετά την έκδοση και κοινοποίησή της θα εκκινήσουν οι σχετικές εργασίες, με τις προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη σήμανση του άρθρου 13 του ιδίου Κώδικα.
Δ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ 13
| Α/Α | Αίτημα εγγράφου 2071/2026 | Απάντηση / Συνημμένο |
| 1 | Απόφαση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης | Συνημμένα 11 και 12. Το έργο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ (α/α 16) της Κ.Υ.Α. Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων Υποέργου 2 (31-07-2026). |
| 2 | Έλεγχοι νομιμότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Ελεγκτικού Συνεδρίου | Συνημμένο 6 (Πράξη 412/2026 Επιτρόπου Ελ. Συν.). Οι αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκεινται στο καθεστώς εποπτείας των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. |
| 3 | Ακριβής θέση και όρια εργασιών με τοπογραφικό διάγραμμα | Συνημμένο 4 (οριζοντιογραφίες, περιλαμβανομένων των σχεδίων εγκάρσιας τομής Α–Β και τομής Β–Γ). |
| 4 | Εγκεκριμένη μελέτη και συνοδευτικά τεχνικά σχέδια | Συνημμένα 1, 3 και 4. |
| 5 | Προβλεπόμενες διοικητικές πράξεις, εγκρίσεις, άδειες, γνωμοδοτήσεις | Συνημμένα 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12, κατά τα εκτιθέμενα στις ενότητες Α, Β και Γ. |
| 6 | Περιβαλλοντική αδειοδότηση ή απαλλακτικά έγγραφα | Συνημμένο 12 και ενότητα Β.4. Το έργο δεν υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. |
| 7 | Εγκρίσεις επέμβασης ή διέλευσης εντός ρέματος | Ενότητα Β. Δεν απαιτείται οριοθέτηση κατά το άρθρο 4 παρ. 1.5 και παρ. 2 του ν. 4258/2014· δεν προβλέπεται αυτοτελής έγκριση επέμβασης αρμοδιότητας της Περιφέρειας. |
| 8 | Εγκρίσεις εργασιών επί ή πλησίον του οδικού δικτύου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις | Ενότητα Γ. Οι εκτελεσθείσες εργασίες αφορούν οδό αρμοδιότητας του Δήμου Ρόδου· επί οδού αρμοδιότητάς σας ουδεμία εργασία έχει εκτελεσθεί και αναμένεται η έκδοση της αδείας τομής. |
| 9 | Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης | Συνημμένα 9 και 10, σε συνδυασμό με το χρονολόγιο της ενότητας Α (αποφάσεις Δ.Σ. 472/2026 και 511/2026). |
| 10 | Σύμβαση με τον ανάδοχο | Συνημμένο 7 (Α.Δ.Α.Μ. 26SYMV018614933). |
| 11 | Στοιχεία επιβλέποντος μηχανικού και αναδόχου | Συνημμένο 8 και ενότητα Α. |
| 12 | Ιδιωτικά συμφωνητικά υπεργολάβων | Τα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ του αναδόχου και τρίτων δεν αποτελούν έγγραφα τηρούμενα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. και περιλαμβάνουν δεδομένα τρίτων προσώπων. Εφόσον έχουν δηλωθεί ή εγκριθεί υπεργολάβοι κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τα στοιχεία τους τίθενται στη διάθεσή σας κατόπιν σχετικού αιτήματος. |
| 13 | Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο | Συνημμένο 13 (Μελέτη Κλιματικής Ανθεκτικότητας). Η Επιχείρηση παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω στοιχείο. |
Ε. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., ως Αναθέτουσα Αρχή και Ωφελούμενος Φορέας του Υποέργου 2, υπόκειται σε πλήρες και θεσμοθετημένο πλέγμα ελέγχων, το οποίο περιλαμβάνει, κατά το Παράρτημα Ι της οικείας Κ.Υ.Α., την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, τον Φορέα Υλοποίησης, την Ε.Δ.ΕΛ., τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την OLAF και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, με υποχρέωση τήρησης του πλήρους φακέλου του έργου έως το έτος 2031, πέραν του προσυμβατικού και κατασταλτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των οργάνων της. Η παρούσα απάντηση δίδεται στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Αυτοδιοίκησης.
Ως προς τη διατύπωση του εγγράφου σας περί εργασιών που «διαπιστώθηκε» να εκτελούνται εντός ρέματος και δυνάμη του δελτίου τύπου που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου της ΠΝΑΙ ότι «συνεχίζονται μέχρι σήμερα.», και προκειμένου να είναι πλήρης η εικόνα του φακέλου, παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε τη σχετική έκθεση αυτοψίας των υπηρεσιών σας, με ημερομηνία, ακριβή θέση και τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις της, για την μέχρι σήμερα εκτέλεση εργασιών επι του ρέματος και ιδίως ως προς τυχόν αλλοίωση της κοίτης ή μείωση της παροχετευτικότητας του υδατορέματος.
Η Επιχείρηση, υλοποιώντας ένα έργο ζωτικής σημασίας για την υδροδότηση της Νότιας Ρόδου σε συνθήκες παρατεινόμενης λειψυδρίας, παραμένει στη διάθεση των υπηρεσιών σας για κάθε συνεργασία.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. υπ’ αρ. 758 «Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης — ΓΑΔΟΥΡΑ ΜΑΚΚΑΡΗ».
2. Πρωτογενές αίτημα (Α.Δ.Α.Μ. 25REQ017946267).
3. Τεύχη δημοπράτησης: Διακήρυξη (Α.Δ.Α.Μ. 25PROC017950571), Περίληψη Διακήρυξης (Α.Δ.Α.Μ. 25PROC017950456), Τεύχος 2 – Τεχνική Έκθεση, Τεύχος 3 – Προμέτρηση, Τεύχος 4 – Προϋπολογισμός, Τεύχος 5 – Τιμολόγιο Μελέτης, Ε.Ε.Ε.Σ., Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
4. Σχέδια: Οριζοντιογραφία, Οριζοντιογραφία – Εγκάρσια Τομή Α–Β, Οριζοντιογραφία – Τομή Β–Γ.
5. Απόφαση Δ.Σ. υπ’ αρ. 136/2026 περί κατακύρωσης (Α.Δ.Α.Μ. 26AWRD018598412).
6. Πράξη 412/2026 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Σύμβαση αρ. πρωτ. 2845/10-03-2026 (Α.Δ.Α.Μ. 26SYMV018614933).
8. Ορισμός επιβλέποντος, αρ. πρωτ. 2869/11-03-2026 (Α.Δ.Α.: ΨΦ01ΟΛ3Δ-Ν07).
9. Έγκριση χρονοδιαγράμματος και οργανογράμματος, αρ. πρωτ. 3515/23-03-2026, μετά των συνημμένων σε αυτήν πινάκων.
10. Έγκριση επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος, αρ. πρωτ. 9431/16-07-2026, μετά του συνημμένου πίνακα.
11. Κ.Υ.Α. «Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων του Υποέργου 2» (31-07-2026), μετά των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
12. Υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464 (Β΄ 3636/11-07-2022) — κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων, 2η Ομάδα, α/α 7, παρατήρηση θ).
13. Μελέτη Κλιματικής Ανθεκτικότητας Έργων Προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης Υδάτων και Αστικών Λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. (Ιούλιος 2025).
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑΡ |
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |
Εσωτερ. Διανομή
- Γραφείο Προέδρου
- Χρον. Αρχείο
